I. Objet de l’appel d’offres 

1.1 Objet de l’appel d’offres. Dans le cadre de ses actions envers l’inclusion sociale des enfants les plus vulnérables et avec le soutien financier de l’UNICEF, l’ONG Belavenir augmente la capacité d’acceuil du Foyer social sis à l’Avenue de France, Tsimenatse, Toliara, par la construction d’un immeuble R+2 dont la destination sera un foyer d’acceuil pour 40 enfants supplémentaires. 

Le marché portera essentiellement sur 

1.1.1 – La construction, 

– la démolition de constructions existantes ; – les travaux de fondations des nouvelles constructions ; – le gros-œuvre ; – la charpente et couverture ; – les menuiseries intérieures et extérieures ; – les revêtements sols et murs ; – le circuit électricité y compris le raccordement aux réseaux existants ; 

1.1.2 – La fourniture, 

– de mobilier et équipement pour le foyer d’acceuil. 

1.2 Lieu d’exécution. Le lieu d’exécution est Avenue de France, Tsimenatse, Toliara, à l’arrière du bâtiment existant et servant de siège à l’ONG Belavenir. 

1.3 Prestation par lots. Le présent appel d’offre est pour 2 (DEUX) lots divisibles avec la possibilité de présenter une offre pour seulement l’un d’entre eux ou les deux lots ci-après : 

 

Lot #1 : Démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble R+2, voir esquisses en annexe A

Lot #2 : Fourniture et installation de mobilier et équipement pour le foyer d’accueil, voir liste et spécifications techniques en annexe B

1.4 Délai d’exécution. La durée d’exécution est de 3 (TROIS ) mois à compter de la notification du marché. 

Une pénalité de retard sera applicable dont le montant et les modalités d’application sont précisées dans le contrat de marché. 

II. Conditions de participation 

2.1 Langue. La langue pouvant être utilisée pour l’offre est le français

2.2 Forme juridique du candidat. Le candidat devra être dûment enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés et joindre à son offre les documents demandés en annexe C. 

2.3 Capacité économique et financière. Les références requises au candidat sont listées en annexe D et comprendront notamment, 

  • Un certificat de non faillite délivré par le Tribunal de Première instance de Toliara, 
  • Une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants et avec indication des montants, de l’époque et du lieu d’exécution des travaux. 

2.4 Retenue de bonne exécution. Un montant équivalent à 10% du marché sera retenu en vue de garantir la bonne exécution des travaux et versé selon les termes du contrat d’exécution. 

  1. Critères d’attribution Le critère d’attribution sera l’offre économiquement la plus avantageuse. 
  2. Contenu de l’offre Le candidat devra inclure dans son offre, 

(1) Les documents et certificats demandés en annexe C et D ;

(2) Une offre détaillée précisant les montants unitaires, les unités, les quantités ainsi que les montants et en particulier pour le lot #1 – Construction, en respectant les chapitres ci-après : 

Chapitre I– Installation de chantier

Chapitre II– Démolition des bâtiments existants

Chapitre III– Terrassement 

Chapitre IV– Ouvrages en infrastructure

Chapitre V– Ouvrages en superstructure

Chapitre VI– Maçonnerie et ravalement

Chapitre VII– Charpente, couverture, plafonnage

Chapitre VIII- Menuiserie bois et métallique

Chapitre IX- Electricité

Chapitre X- Peinture

Chapitre XI- Repli de chantier 

Les plans correspondant à l’offre et incluant, 

a. Un plan des fondations,

b. Un plan de sol pour chaque étage R+0, R+1 et R+2 ;

c. Un plan des façades ;

d. Un plan de coupe ;

e. Un plan de toiture. 

Un calendrier prévisionnel des travaux avec indication des dates de réceptions provisoires. 

III. Date limite de réception des offres

La limite des offres est fixée au vendredi 22 mai 2020 à 11 heures 00. Les offres doivent être déposées sous pli fermé au bureau de Bel Avenir.

IV. Calendrier des visites

Une visite des lieux est organisée le vendredi 15 mai à 9h00. 

Pour plus d’informations, cliquez la version PDF ci-dessous :

DAO_BA_20_003 (pdf)

X